- 相關(guān)推薦
光伏安裝項(xiàng)目合同范本
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的光伏安裝項(xiàng)目合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
光伏安裝項(xiàng)目合同范本1
發(fā)包方（甲方）：______
承包方（乙方）：______
按照《_______合同法》，結(jié)合本工程實(shí)際情況，遵守平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用原則，經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
1、工程概況
工程名稱：____
工程地點(diǎn)：____
承包內(nèi)容：支架安裝（包含（前后）立柱的焊接、支架安裝、組件安裝）、材料裝卸等，不含太陽(yáng)能發(fā)電板調(diào)試工作。
承包方式：______
包工不包料（含裝卸費(fèi)）
工期：______
開(kāi)工日期：____年____月____日
實(shí)際施工天數(shù)：____天
工程質(zhì)量：______
合同價(jià)款（人民幣大寫）：____
安裝費(fèi)按太陽(yáng)能光伏發(fā)電板____元/W計(jì)算，材料裝卸費(fèi)按____元計(jì)算。
2、雙方工作
甲方工作
甲方派技術(shù)人員現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)安裝，并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)，向乙方接通施工所需的水、電，協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好通道、電梯、消防設(shè)備的使用和保護(hù)。
指派為甲方駐工地代表，負(fù)責(zé)對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查，辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
乙方工作
嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全和環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說(shuō)明進(jìn)行施工，做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。
指派為乙方駐工地代表，負(fù)責(zé)履行合同，組織施工，按期保質(zhì)保量完成施工任務(wù)，解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。
遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定，妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線等不受破壞，做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾清運(yùn)等工作。
施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn)，不得隨意拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原設(shè)施物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或造成的事故（包括罰款），由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
3、工程價(jià)款及結(jié)算
根據(jù)甲方提供的施工圖紙功率為_(kāi)___萬(wàn)瓦，安裝費(fèi)用為_(kāi)___元（不含裝卸及搬運(yùn)費(fèi)）。
安裝工程完成后，安裝費(fèi)及材料裝卸費(fèi)用7日內(nèi)一次付清。
本工程無(wú)保修金，不含稅。
4、違約責(zé)任
甲方或乙方未按本協(xié)議條款約定內(nèi)容履行自己的`各項(xiàng)義務(wù)致使合同無(wú)法履行，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括支付違約金，賠償因其違約給對(duì)方造成的損失。
乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備，如造成損失，應(yīng)照價(jià)賠償。
本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，在不影響工程進(jìn)度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決。
5、附則
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，均具同等法律效力。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
光伏安裝項(xiàng)目合同范本2
甲方（委托人）：_________________乙方（居間人）：_________________
聯(lián)系地址：_________________聯(lián)系地址：_________________
法定代表人身份證：_________________身份證：_________________
甲乙雙方根據(jù)《_合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價(jià)有償?shù)脑瓌t，達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
1、乙方接受甲方委托，負(fù)責(zé)就工程項(xiàng)目（以下稱該工程項(xiàng)目），引薦甲方和該項(xiàng)目建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項(xiàng)目的重要信息，并最終促成甲方與建設(shè)單位簽訂該工程項(xiàng)目的承包施工合同。
2、“居間成功”是指甲方與建設(shè)單位就該項(xiàng)目簽訂書面的工程承包施工合同。
二、甲方義務(wù)
1、甲方負(fù)責(zé)提供真實(shí)的資質(zhì)證書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料；負(fù)責(zé)和建設(shè)單位進(jìn)行合同談判。
2、如果居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的承包施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無(wú)關(guān)。
3、如果居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報(bào)酬。如果未及時(shí)支付，則逾期每日按未支付金額的%向乙方承擔(dān)違約金。
三、乙方的義務(wù)
1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項(xiàng)目的信息，協(xié)助甲方對(duì)該工程項(xiàng)目進(jìn)行實(shí)地考察。
2、乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項(xiàng)目的上述信息真實(shí)可靠。
3、乙方在甲方與建設(shè)單位進(jìn)行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的.慎謹(jǐn)和誠(chéng)實(shí)義務(wù)。
四、居間報(bào)酬的計(jì)算方法、支付時(shí)間和支付方式
1、本項(xiàng)目居間報(bào)酬為工程承包施工合同總金額的____%（即人民幣_(tái)___萬(wàn)元，大寫：_________________萬(wàn)元）。
2、居間報(bào)酬結(jié)算方式：_________________
居間報(bào)酬總金額為人民幣_(tái)___萬(wàn)元，在甲方與乙方引薦的建設(shè)單位簽訂工程項(xiàng)目承包施工合同后，建設(shè)單位支付予甲方的第一筆工程預(yù)付款（即工程總造價(jià)的____%）到賬后，次日將報(bào)酬總額中的萬(wàn)（大寫：_________________元整）以現(xiàn)金形式支付予居間人；其后在叁個(gè)月正常施工工期內(nèi)，甲方需支付給乙方居間報(bào)酬剩余的余款，甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式支付。
3、甲方可以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金的方式存入或者轉(zhuǎn)入乙方指定賬戶，也可直接支付現(xiàn)金予乙方指定代理人。
五、保密事項(xiàng)
1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。
2、雙方不得以其在居間過(guò)程中獲取的商業(yè)秘密作出不利對(duì)方的任何行為，否則有權(quán)要求對(duì)方承擔(dān)違約責(zé)任。
3、如果甲方以相關(guān)企業(yè)或在南寧當(dāng)?shù)爻闪⒌淖庸炯耙磺修D(zhuǎn)投資公司的名義與業(yè)主方簽訂承包施工合同，居間方有權(quán)請(qǐng)求甲方按本合同約定條款支付居間報(bào)酬。
六、合同終止
1、本合同簽字生效后，如果至____年____月____日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動(dòng)終止。
2、如居間成功，本合同雙方權(quán)責(zé)完全履行并支付完畢后終止。
3、甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項(xiàng)時(shí)，本合同終止。
七、爭(zhēng)議解決方式
如發(fā)生合同爭(zhēng)議，協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會(huì)仲裁。
八、其他事項(xiàng)
1、乙方不得將本合同委托事項(xiàng)進(jìn)行轉(zhuǎn)委托。
2、本合同含正本一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。
3、本合同所有橫線留空部分均為雙方代表自愿親筆填寫，具真實(shí)性及法律效力。
合同簽訂地：_________________
乙方指定賬戶戶名：_________________
乙方指定賬戶賬號(hào)及開(kāi)戶行：_________________
甲方：_________________（蓋章）：_________________乙方（蓋章）：_________________
光伏安裝項(xiàng)目合同范本3
發(fā)包方（以下稱甲方）：__________________________
承包方（以下稱乙方）：__________________________
根據(jù)《_建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程項(xiàng)目
一、工程名稱：_______________________________________
二、工程地點(diǎn)：_______________________________________
三、承包方式：_______________________________________
第二條工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)_______天
第三條工程價(jià)款、結(jié)算及付款方式
本合同實(shí)行固定單價(jià)按實(shí)結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______________元/組（一組24塊電池板）。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方確認(rèn)工程量后，對(duì)其進(jìn)行費(fèi)用的核定。
3、工程量的確認(rèn)，所有工程量需雙方到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核對(duì)，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的按單價(jià)_________安裝組數(shù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算。
4、費(fèi)用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費(fèi)用。
第四條甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運(yùn)至安裝現(xiàn)場(chǎng)。
2、乙方安裝光伏板必須達(dá)到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個(gè)水平面上。
4、乙方需每天對(duì)自己成員進(jìn)行安全檢查，保證施工現(xiàn)場(chǎng)零事故。
5、乙方需對(duì)自己完成的成果進(jìn)行保護(hù)，如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生破損，乙方需無(wú)條件進(jìn)行維修。
第五條安全施工
乙方必須注意安全事項(xiàng)，保證安裝前對(duì)其相關(guān)人員進(jìn)行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，由乙方承擔(dān)。
第六條獎(jiǎng)懲責(zé)任
1、如8月20日前安裝達(dá)到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的'，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無(wú)法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方（簽章）：______________乙方（簽章）：______________
_________年________月______日_________年________月______日
【光伏安裝項(xiàng)目合同】相關(guān)文章：
光伏發(fā)電安裝合同12-27
光伏安裝項(xiàng)目合同02-25
光伏項(xiàng)目委托施工合同范本02-07
光伏全款安裝合同范本（通用11篇）07-07
光伏發(fā)電合同12-01
光伏居間的合同01-08