汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同合集十篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng)，人們愈發(fā)重視合同，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，合同是對(duì)雙方的保障又是一種約束。那么合同書(shū)的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家收集的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同10篇，歡迎大家分享。
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇1
隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的日趨活躍，汽車(chē)交易大量增加，因汽車(chē)交易引發(fā)糾紛的案件也由此增多。有些當(dāng)事人因?yàn)槲崔k理汽車(chē)登記過(guò)戶手續(xù)而主張合同無(wú)效，有些因?yàn)槲吹狡?chē)交易市場(chǎng)進(jìn)行交易而主張無(wú)效。在審判實(shí)踐中，由于受傳統(tǒng)審判觀念影響，法官在審理此類(lèi)糾紛中，對(duì)同一類(lèi)型的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，有些法院認(rèn)定無(wú)效，有些法院則認(rèn)定有效。因此，對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件的審理應(yīng)如何適用法律，需要進(jìn)一步的探討。
一、買(mǎi)賣(mài)合同的法律依據(jù)、特征
對(duì)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件如何適用法律進(jìn)行探討，必須掌握買(mǎi)賣(mài)合同的法律規(guī)定及它的特征�！吨腥A人民共和國(guó)合同法》(簡(jiǎn)稱《合同法》)第一百三十條規(guī)定：“買(mǎi)賣(mài)合同是出賣(mài)人轉(zhuǎn)移買(mǎi)賣(mài)標(biāo)的物所有權(quán)于買(mǎi)受人，買(mǎi)受人支付價(jià)款的合同�！�
買(mǎi)賣(mài)合同的法律特征：1、買(mǎi)賣(mài)合同是有名合同;2、買(mǎi)賣(mài)合同是賣(mài)方轉(zhuǎn)移財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，買(mǎi)方支付價(jià)款的合同;3、買(mǎi)賣(mài)合同是雙務(wù)合同;4、買(mǎi)賣(mài)合同是有償合同;5、買(mǎi)賣(mài)合同多是諾成合同;6、買(mǎi)賣(mài)合同是要因合同;7、買(mǎi)賣(mài)合同為要式或不要式合同。
二、審理汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同糾紛案件，能否以《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》作為認(rèn)定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效的依據(jù)
《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條規(guī)定：“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行行�！痹撧k法第三十二條規(guī)定：“進(jìn)行舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易，銷(xiāo)車(chē)方須向機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心出具單位介紹信或證明(屬于個(gè)人賣(mài)車(chē)的須持居民身份證)、機(jī)動(dòng)車(chē)行駛證、原始購(gòu)車(chē)發(fā)票、成交發(fā)票、
購(gòu)置附加費(fèi)憑證、車(chē)船使用稅‘稅訖’標(biāo)志、養(yǎng)路費(fèi)交納憑證等。購(gòu)車(chē)方須出具單位介紹信或個(gè)人身份證。工商行政管理部門(mén)憑舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心或有舊機(jī)動(dòng)車(chē)經(jīng)營(yíng)權(quán)企業(yè)的交易憑證予以驗(yàn)證，車(chē)管部門(mén)憑此辦理轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)�！睋�(jù)此，在審判實(shí)踐中，有些法院以汽車(chē)交易的雙方未按照上述第三條規(guī)定到批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行汽車(chē)交易，因而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。有些法院則以汽車(chē)交易的雙方未按上述第三十二條規(guī)定辦理車(chē)輛轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)而認(rèn)定雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效。
如案例一：
原告李春桂于20xx年11月20日與被告馮彬達(dá)成汽車(chē)口頭買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，由馮彬?qū)⑵湎蛲踔胰禾庂?gòu)買(mǎi)的瓊C02034號(hào)小型攔板汽車(chē)出賣(mài)給李春桂，價(jià)款16500元。協(xié)議達(dá)成后，馮彬?qū)⒃撥?chē)及該車(chē)的有關(guān)證件交給李春桂，李春桂于次日向馮彬支付完購(gòu)車(chē)款。雙方對(duì)養(yǎng)路費(fèi)的繳納未進(jìn)行約定，也未辦理該車(chē)的轉(zhuǎn)籍過(guò)戶手續(xù)。爾后李春桂將該車(chē)開(kāi)往文昌，被文昌市交通規(guī)費(fèi)征稽所以該車(chē)從20xx年2月至今拖欠養(yǎng)路費(fèi)為由扣押，并作出罰款的處罰。李春桂交納6000元罰款和40元停車(chē)費(fèi)后將該車(chē)領(lǐng)回，并找馮彬協(xié)商退車(chē)未果，雙方因此引起糾紛。李春桂以馮彬隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情，雙方的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同無(wú)效為由，要求將該車(chē)退回馮彬，馮彬退還購(gòu)車(chē)款16500元及賠償經(jīng)濟(jì)損失6050元為由，向原審法院提起訴訟。馮彬辯稱，該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，口頭協(xié)議后，李春桂已支付購(gòu)車(chē)款和接受車(chē)輛及該車(chē)證件，買(mǎi)賣(mài)合同已成立，李春桂以其隱瞞該車(chē)欠大額路租實(shí)情沒(méi)有事實(shí)和法律依據(jù)，請(qǐng)法院駁回李春桂的訴訟請(qǐng)求。
原審法院審理認(rèn)為，原、被告之間的買(mǎi)賣(mài)瓊C02034號(hào)攔板小貨車(chē)，雖然該車(chē)來(lái)源合法，證件齊全，但是雙方未按國(guó)家關(guān)于舊汽車(chē)交易的有關(guān)規(guī)定，進(jìn)行交易，納稅及辦理有關(guān)過(guò)戶手續(xù)，違反法律規(guī)定，損害了國(guó)家利益，該車(chē)的買(mǎi)賣(mài)是無(wú)效的。原告李春桂要求退車(chē)退款的理由成立，應(yīng)予支持。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第五十二條、五十八條、《中華人民共和國(guó)民法通則》第五十
八條第五項(xiàng)、第六十條的規(guī)定，判決如下：一、原告李春桂與被告馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、原告應(yīng)在判決書(shū)生效后十天內(nèi)將瓊C02034號(hào)小型攔板貨車(chē)退還給被告，同時(shí)被告也應(yīng)退還原告購(gòu)車(chē)款16500元;三、原告用車(chē)受罰6000元及停車(chē)費(fèi)40元，由原告自負(fù)。一審判決后，原、被告均不服向本院提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人李春桂與上訴人馮彬口頭達(dá)成的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，是雙方的真實(shí)意思表示，內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。雖然雙方未辦理登記過(guò)戶手續(xù)，但目前法律、行政法規(guī)并未規(guī)定車(chē)輛管理部門(mén)的登記是機(jī)動(dòng)車(chē)買(mǎi)賣(mài)行為生效的必然條件，車(chē)輛登記只是一種管理手段。根據(jù)《合同法》第四十四條第一款的規(guī)定：“依法成立的合同，自成立時(shí)生效�！蓖瑫r(shí)根據(jù)《合同法》第一百三十三條規(guī)定：“標(biāo)的物的所有權(quán)自標(biāo)的物交付時(shí)起轉(zhuǎn)移，但法律另有規(guī)定或當(dāng)事人另有約定的除外�！惫时景鸽p方簽訂的合同應(yīng)認(rèn)定為有效合同，該車(chē)從交付給李春桂之日起所有權(quán)已轉(zhuǎn)移給李春桂。原審判決認(rèn)定合同無(wú)效錯(cuò)誤，應(yīng)予撤銷(xiāo)。據(jù)此，二審法院依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第二項(xiàng)的規(guī)定，判決如下：一、撤銷(xiāo)瓊海市人民法院(20xx)瓊海民一初字第16號(hào)民事判決;二、上訴人李春桂與馮彬的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同有效;三、馮彬應(yīng)在本判決書(shū)生效之日起十日內(nèi)支付6040元給李春桂。
案例二：
原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車(chē)的買(mǎi)賣(mài)事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進(jìn)NJ1026D小型載貨汽車(chē)，車(chē)輛行駛證號(hào)為瓊D30594，出賣(mài)給潘世海。雙方約定，車(chē)價(jià)為8000元。同日，潘世海向朱海林寫(xiě)下欠條一張，其欠條載明：“欠購(gòu)車(chē)款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時(shí)付可按車(chē)價(jià)款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫(xiě)下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車(chē)開(kāi)走，至同年9月20日潘世海未按欠條時(shí)間向朱海林支付購(gòu)車(chē)款8000元，朱海林也沒(méi)有將該車(chē)的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾
紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元，并承擔(dān)車(chē)旅費(fèi)100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒(méi)有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒(méi)有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請(qǐng)證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車(chē)修理所付出的費(fèi)用2420元。原審法院通知其繳交反訴費(fèi)，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費(fèi)，原審法院裁定，按潘世海自動(dòng)撤回反訴處理。一審中，朱海林對(duì)證人的證言予以否認(rèn)。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購(gòu)買(mǎi)該車(chē)，總價(jià)款為35200元。根據(jù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)、國(guó)家計(jì)劃委員會(huì)、國(guó)家貿(mào)易部、機(jī)械工業(yè)部、公安部、國(guó)家環(huán)境保護(hù)局關(guān)于發(fā)布《汽車(chē)報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)》的通知，該車(chē)使用年限為8年。按使用8年計(jì)算，該車(chē)每天折舊費(fèi)為12.05元。
原審法院認(rèn)為，原、被告之間所進(jìn)行的交易是舊小貨車(chē)，根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條“舊機(jī)動(dòng)車(chē)流通涉及車(chē)輛管理、交通安全管理、國(guó)有資產(chǎn)管理、社會(huì)治安管理、環(huán)境保護(hù)管理等各個(gè)方面，屬特殊商品流通，必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行”的規(guī)定，原告所賣(mài)的舊貨車(chē)，必須要在經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心方可進(jìn)行交易，否則應(yīng)視為交易無(wú)效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車(chē)賣(mài)給被告，其行為違反了《機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買(mǎi)賣(mài)無(wú)效。對(duì)無(wú)效買(mǎi)賣(mài)所得的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對(duì)原告要求被告支付拖欠的購(gòu)車(chē)款16000元和車(chē)旅費(fèi)100元的訴訟請(qǐng)求，本院不予支持。對(duì)于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實(shí)，由于被告向法庭提供在場(chǎng)證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認(rèn)，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認(rèn)的可信度。對(duì)被告的這一主張，本院應(yīng)予認(rèn)定。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國(guó)合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：一、原告朱海林與被告潘世海的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)無(wú)效;二、被告潘世海于本判決生效之日起7
日內(nèi)返還瓊D30594號(hào)小貨車(chē)給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;三、駁回原告朱海林的其他訴訟請(qǐng)求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。
二審審理認(rèn)為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達(dá)成口頭買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)協(xié)議，是雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定，應(yīng)認(rèn)定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車(chē)輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車(chē)款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。同時(shí)，上訴人將該車(chē)交付被上訴人，沒(méi)有將該車(chē)相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進(jìn)行營(yíng)運(yùn)，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責(zé)任，因此，上訴人的違約責(zé)任應(yīng)視為與被上訴人的違約責(zé)任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請(qǐng)求被上訴人將該車(chē)退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車(chē)款支付上訴人，也不及時(shí)將車(chē)退回上訴人，致使該車(chē)由被上訴人占用長(zhǎng)達(dá)一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車(chē)的折舊費(fèi)給上訴人，其折舊費(fèi)按每天12.05元計(jì)算，上訴人主張支付時(shí)間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計(jì)239天，計(jì)2880元。上訴人上訴請(qǐng)求被上訴人賠償用車(chē)款沒(méi)有證據(jù)，不予認(rèn)定。其上訴請(qǐng)求被上訴人賠償精神損失費(fèi)20xx元，沒(méi)有法律依據(jù)，也沒(méi)有事實(shí)根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請(qǐng)求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認(rèn)定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補(bǔ)償購(gòu)買(mǎi)維修汽車(chē)配件費(fèi)用2420元，由于一審中提出反訴請(qǐng)求，未按規(guī)定時(shí)間交納反訴費(fèi)，一審已裁定按其自動(dòng)撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒(méi)有理由。原審判決根據(jù)國(guó)務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)定雙方的舊車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同為無(wú)效合同，屬適用法律錯(cuò)誤。因?yàn)椤杜f機(jī)動(dòng)車(chē)交易管理辦法》是屬于部門(mén)的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易必須在批準(zhǔn)的舊機(jī)動(dòng)車(chē)交易中心進(jìn)行，故不能以此作為判決合同無(wú)效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認(rèn)定被上訴人已支付4000元購(gòu)車(chē)款，并判決由上訴人返還，其認(rèn)定事實(shí)證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷(xiāo)。依照《中華人
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇2
買(mǎi)方：_________________________
賣(mài)方：_________________________
簽訂日期：_____________________
雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜達(dá)成如下協(xié)議：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格
________________________________________________________
二、付款方式、期限
________________________________________________________
三、交貨時(shí)間、方式、地點(diǎn)
________________________________________________________
四、驗(yàn)收方法
________________________________________________________
五、其他約定事項(xiàng)
1．買(mǎi)方自提車(chē)及公路代運(yùn)，按交貨期款到后發(fā)車(chē)。
2．賣(mài)方代運(yùn)，以賣(mài)方委托鐵路起運(yùn)日為交貨期，貨款及運(yùn)雜費(fèi)等發(fā)車(chē)后向買(mǎi)方辦理托收承付。
3．賣(mài)方為買(mǎi)方代運(yùn)和代押運(yùn)的汽車(chē)，賣(mài)方除向買(mǎi)方核收運(yùn)費(fèi)和運(yùn)輸保險(xiǎn)費(fèi)外，每輛另收廠內(nèi)吊裝費(fèi)和押運(yùn)費(fèi)________元/輛。
4．產(chǎn)品質(zhì)量：按賣(mài)方規(guī)定的出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。如發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題，按賣(mài)方有關(guān)規(guī)定實(shí)行“三包”。
5．單價(jià)內(nèi)不含車(chē)輛購(gòu)置附加費(fèi)。
六、違約責(zé)任
賣(mài)方逾期交貨（鐵路運(yùn)輸?shù)炔豢煽咕茉虺猓⿷?yīng)向買(mǎi)方付違約金________元/輛。買(mǎi)方逾期提貨，按到期合同貨款的________%向賣(mài)方付違約金________元/輛，并付________%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤銷(xiāo)的協(xié)議書(shū)。一方因故要求變更合同，應(yīng)在交貨期前45天以函（電）向?qū)Ψ絽f(xié)商。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，不能達(dá)成一致意見(jiàn)時(shí)按《合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、本合同正本一式兩份，買(mǎi)賣(mài)雙方各執(zhí)一份，其余為副本（副本三份）。
買(mǎi)方（簽章）：__________________
法定代表人：____________________
代理人：________________________
地址：__________________________
郵政編碼：______________________
電話：__________________________
開(kāi)戶銀行：______________________
賬號(hào)：__________________________賣(mài)方（簽章）：__________________
法定代表人：____________________
代理人：________________________
地址：__________________________
郵政編碼：______________________
電話：__________________________
開(kāi)戶銀行：______________________
賬號(hào)：__________________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇3
使用說(shuō)明
1．本合同文本為示范文本，由江西省工商行政管理局聯(lián)合江西省消費(fèi)者協(xié)會(huì)、江西省汽車(chē)流通行業(yè)協(xié)會(huì)依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》等國(guó)家對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售的有關(guān)法律法規(guī)及規(guī)定制定，主要適用于消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)時(shí)與經(jīng)銷(xiāo)商約定之用，目的是為了保護(hù)消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者的合法權(quán)益。因此，消費(fèi)者在簽約之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本合同各條款。本省汽車(chē)經(jīng)銷(xiāo)商在制定汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同（協(xié)議）等格式條款時(shí)可參考本示范文本。
2．本合同所稱汽車(chē)是指由汽車(chē)銷(xiāo)售企業(yè)出售的新車(chē)。
3．為體現(xiàn)自愿原則，本合同相關(guān)條款中留有空白行，供合同雙方當(dāng)事人自行約定或補(bǔ)充約定。合同簽訂中未被修改的合同條款視為雙方協(xié)議的內(nèi)容。
4．本合同中可選擇或填寫(xiě)內(nèi)容的條款，雙方不作約定時(shí)，應(yīng)在空格處打×，以示刪除或不同意。
5．本示范文本中所涉及價(jià)款、違約金等計(jì)價(jià)如無(wú)特指，均按人民幣結(jié)算。
合同編號(hào)：_________
甲方（出賣(mài)人）：_________ 住所：_________
郵編：_________ 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼：_________ 單位電話：_________
銷(xiāo)售人員：_________聯(lián)系電話：_________
乙方（買(mǎi)受人）：_________住所（地址）：_________
郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________
委托代理人：_________ 住所（地址）：_________
郵編：_________ 聯(lián)系電話：_________
甲、乙雙方依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)以及國(guó)家對(duì)汽車(chē)銷(xiāo)售的有關(guān)規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)事宜，訂立本合同。
第一條 標(biāo)的物與價(jià)款
（以上標(biāo)的價(jià)款不含為汽車(chē)辦理上牌手續(xù)、保險(xiǎn)及抵押等所需之各種稅費(fèi)，乙方不承擔(dān)任何加急費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、出庫(kù)費(fèi)及其他費(fèi)用。）
汽車(chē)交接時(shí)，乙方如需委托甲方代辦上牌、保險(xiǎn)及抵押等有償服務(wù)的，雙方應(yīng)另簽《委托服務(wù)協(xié)議》。
第二條 付款方式
乙方選擇下述第___種方式付款，將車(chē)款支付給甲方：
1．定金方式
合同簽訂之日，乙方向甲方交付定金（車(chē)款總額的20%以內(nèi)）：____元。定金可作車(chē)款，汽車(chē)交付時(shí)將余額：____元（大寫(xiě)：_________）付清。
2．一次性付款方式：
合同簽訂后，乙方應(yīng)于____年____月____日前，向甲方一次性付清合同價(jià)款，計(jì)：____元（大寫(xiě)：__________）。
3．消費(fèi)貸款方式：
簽訂本合同時(shí)，首付合同價(jià)款的__% ，計(jì)：____元，（大寫(xiě)：__________）；余款計(jì)：____元，（大寫(xiě)：__________），乙方于____年____月____日前，通過(guò)雙方確認(rèn)或乙方選擇的金融機(jī)構(gòu)辦理汽車(chē)消費(fèi)貸款支付。
乙方未能在上述約定時(shí)間內(nèi)與金融機(jī)構(gòu)辦妥消費(fèi)貸款事宜 （以實(shí)際發(fā)放貸款為準(zhǔn)），且余額未按時(shí)支付的，視為未按合同約定時(shí)間付款。由甲方幫助貸款的除外。
4．其他付款方式：____________________
第三條 質(zhì)量
1．甲方向乙方出售的汽車(chē)，其質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家汽車(chē)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)____或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)____，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書(shū)表明的標(biāo)準(zhǔn)；甲方向乙方出售的汽車(chē)，應(yīng)是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的商品，并且在上牌照時(shí)，可通過(guò)公安交通管理、環(huán)保等部門(mén)的檢測(cè)的汽車(chē)。
2．甲方提供辦理汽車(chē)牌證的隨車(chē)資料，應(yīng)附有中文使用說(shuō)明書(shū)和必要的使用維修指引。
3．甲方保證出售給乙方的汽車(chē)在交付乙方前，已作必要的檢驗(yàn)和清潔。
第四條 交付時(shí)間、地點(diǎn)及驗(yàn)收方式
1．交車(chē)時(shí)間：____年____月____日。
2．提車(chē)方式：乙方到店自提□，甲方送車(chē)上門(mén)□，其他□。
3．交車(chē)地點(diǎn)：________________。
4．交車(chē)時(shí)里程表記錄小于60公里。
�。ㄗⅲ阂陨侠锍瘫碛涗洸话猩吓品⻊�(wù)發(fā)生的公里數(shù)。）
5．甲方在向乙方交付汽車(chē)時(shí)須同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票。
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）汽車(chē)合格證或/（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單。
�。�3）三包憑證、維修保養(yǎng)手冊(cè)、維修網(wǎng)點(diǎn)信息。
（4）汽車(chē)使用說(shuō)明書(shū)或用戶使用手冊(cè)。
�。�5）隨車(chē)工具及備件清單。
6．汽車(chē)交接時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收，乙方對(duì)所購(gòu)汽車(chē)外觀和使用功能等進(jìn)行認(rèn)真查驗(yàn)。對(duì)乙方提出的整車(chē)或外觀、內(nèi)飾、隨車(chē)物件及使用功能等方面的異議，甲方負(fù)責(zé)處理、調(diào)換。對(duì)整車(chē)或內(nèi)飾、隨車(chē)物件及使用功能等存在隱蔽瑕疵的甲方負(fù)有保證質(zhì)量責(zé)任。
7．甲方向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件應(yīng)簽署《商品車(chē)輛交接書(shū)》 （見(jiàn)附件），即為該汽車(chē)正式交付。
第五條 關(guān)于修理、更換、退貨的約定
在售后關(guān)于修理、更換、退貨等問(wèn)題，按國(guó)家制定的《家用汽車(chē)產(chǎn)品修理、更換、退貨責(zé)任規(guī)定》執(zhí)行。甲方應(yīng)全面盡到合同約定和有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的義務(wù)。
乙方所購(gòu)汽車(chē)如屬生產(chǎn)廠商公布的汽車(chē)召回范圍，甲方應(yīng)當(dāng)按照生產(chǎn)廠商的承諾辦理。
第六條 違約責(zé)任
1．一方不能按時(shí)支付車(chē)款（或交付汽車(chē)）的，經(jīng)雙方協(xié)商可延期，自協(xié)商延期截止之日起至實(shí)際付款（或交付汽車(chē)）日止，每日按逾期應(yīng)付款的___%向另一方支付違約金。延期付款（或交付汽車(chē)）超過(guò)1個(gè)月的，另一方有權(quán)解除合同；違約方交付定金的，無(wú)權(quán)要求返還定金。違約方收取定金的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。
2．甲方交付的汽車(chē)不符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)或說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，乙方有權(quán)要求甲方調(diào)換或承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的違約責(zé)任。乙方也可以選擇解除本合同，甲方應(yīng)向乙方支付違約金：__元（大寫(xiě)：_______）。乙方行使上述約定權(quán)利時(shí)，所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3．經(jīng)過(guò)汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定乙方所購(gòu)汽車(chē)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，造成人身、財(cái)產(chǎn)損害的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方追究生產(chǎn)者的相關(guān)責(zé)任。
4．甲方如不履行廠家維修保養(yǎng)手冊(cè)所承諾的售后服務(wù)義務(wù)時(shí)，乙方有權(quán)要求甲方雙倍賠償乙方為維修汽車(chē)而支付的費(fèi)用，包括但不限于維修費(fèi)、購(gòu)買(mǎi)汽車(chē)配件費(fèi)、交通費(fèi)等。
5．因車(chē)身超重、尾氣不合格等原因?qū)е乱曳綗o(wú)法上牌照，乙方有權(quán)退車(chē)并要求甲方承擔(dān)違約金：___元（大寫(xiě)：以彌補(bǔ)乙方損失的，乙方有權(quán)追償。）。違約金不足
6．甲方有其他違約情形時(shí)，每有一次，應(yīng)當(dāng)向乙方支付違約金：__元（大寫(xiě)：_________）。違約金不足以賠償乙方損失的，乙方有權(quán)追償。
第七條 爭(zhēng)議的解決
1．甲、乙雙方在履行本合同過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決，也可請(qǐng)求消費(fèi)者協(xié)會(huì)主持調(diào)解。協(xié)商不能解決或調(diào)解不成的，選定下面第__種方式解決：
�。�1）向________仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。
�。�2）依法向人民法院起訴。
2．雙方對(duì)汽車(chē)質(zhì)量有異議的，確定由有國(guó)家檢測(cè)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)_________進(jìn)行鑒定。鑒定結(jié)果符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)或該產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的，鑒定費(fèi)由提出質(zhì)量異議的一方承擔(dān)，否則鑒定費(fèi)由另一方承擔(dān)。
第八條 其他：____________________
1．本合同的未盡事宜及本合同在履行過(guò)程中需變更的事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條 款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件均為本合同不可分割的部分且不得與本合同相抵觸。
2．本合同自雙方簽字、蓋章之日生效。本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
附件：《商品車(chē)輛交接書(shū)》
甲方（蓋章）：____ 乙方（蓋章）：____
簽字：____________ 簽字：____________
____年____月____日 ____年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇4
本合同當(dāng)事人:
賣(mài)車(chē)人: (以下簡(jiǎn)稱甲方)身份證號(hào):
買(mǎi)車(chē)人: (以下簡(jiǎn)稱乙方)身份證號(hào):
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律.法規(guī)在合法.平等相互信任的基礎(chǔ)上，現(xiàn)甲乙就下列汽車(chē)的買(mǎi)賣(mài)簽訂本合同，承諾共同遵守:
甲乙雙方同意，甲將其擁有的舊汽車(chē)一輛(車(chē)牌號(hào):發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào): 車(chē)架號(hào):及相關(guān)車(chē)輛手續(xù)整體(機(jī)動(dòng)車(chē)登記證書(shū).行車(chē)證.附加費(fèi)本.養(yǎng)路費(fèi).保險(xiǎn)單)出售給乙方.出售價(jià)格為: 元，人民幣大寫(xiě) 為: 元.
本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)保證該車(chē)手續(xù)真實(shí)有效，沒(méi)有出租車(chē)史，非盜搶車(chē)輛，能夠正常過(guò)戶，并且不欠附加費(fèi)，養(yǎng)路費(fèi)，同時(shí)甲方應(yīng)無(wú)條件為乙方提供過(guò)戶相關(guān)手續(xù)，如不能正常過(guò)戶或和有出租史時(shí)，甲方應(yīng)無(wú)條件退還乙方所付全部購(gòu)車(chē)款及賠償乙方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
上述車(chē)輛自本協(xié)議生效后，以前發(fā)生的一切經(jīng)濟(jì)糾紛以及交通肇事或違章行為以及其他意外情況引致的一切后果和費(fèi)用均由甲方承擔(dān)，乙方不付任何責(zé)任。以后發(fā)生的費(fèi)用和其他事宜由乙方負(fù)責(zé)，與甲方無(wú)關(guān)。
本協(xié)議簽訂的同時(shí)，乙方將購(gòu)車(chē)款一次性交付甲方，同時(shí)甲方將該車(chē)和相關(guān)手續(xù)交由乙方保管使用。
本協(xié)議未盡事宜，由雙方本著互諒互讓的原則協(xié)商解決。
此協(xié)議一式兩份，由甲乙雙方各執(zhí)一份，具同等法律效力。
自簽字之日起生效。
甲方簽字
電話
住址
乙方簽字 電話 住址 年 月 日 時(shí)
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇5
合同編號(hào)：__________________
出賣(mài)人：___________________________
買(mǎi)受人：___________________________
簽訂日期：_________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：_________________________
一、汽車(chē)型號(hào)及金額
汽車(chē)品牌：___________________________
型號(hào)：___________________________
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：___________________________
合格證號(hào)：___________________________
車(chē)架號(hào)：_________________________
海關(guān)單號(hào)：___________________________
商檢單號(hào)：___________________________
顏色：___________________________
價(jià)格：___________________________
備注：___________________________
二、交車(chē)地點(diǎn)、方式
交車(chē)地點(diǎn)：_________
交車(chē)時(shí)間：_________
付款方式：_________
付款時(shí)間：_________
三、質(zhì)量、維修
1．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的產(chǎn)品或經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
3．出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4．出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供：
（1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單；
�。�3）保修卡或保修手冊(cè)；
�。�4）說(shuō)明書(shū)；
�。�5）隨車(chē)工具及備胎。
5．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6．買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7．汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，如發(fā)現(xiàn)屬于生產(chǎn)廠家的質(zhì)量問(wèn)題可由出賣(mài)人協(xié)助買(mǎi)受人與生產(chǎn)廠家的維護(hù)站聯(lián)系、解決。
8．如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人明示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9．如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任（由雙方協(xié)商）：_________。
五、合同爭(zhēng)議的解決方式
因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；也可向有關(guān)部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第__種方式解決：
1．提交_________仲裁委員會(huì)仲裁；
2．依法向人民法院起訴。
六、本合同一式_______份，雙方各執(zhí)_______份，汽車(chē)交易市場(chǎng)主辦單位留存_______份（市場(chǎng)留存期_______年）。
七、本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽字蓋章后生效。
買(mǎi)受人（簽字）：_______________
地址：_________________________
電話：_________________________出賣(mài)人（簽字）：_______________
地址：_________________________
電話：_________________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇6
出賣(mài)人（甲方）：________________________________
買(mǎi)受人（乙方）：________________________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲、乙雙方在平等、自愿、公平、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，就汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)的有關(guān)事宜協(xié)商訂立本合同。
第一條汽車(chē)名稱、數(shù)量及價(jià)款
汽車(chē)品牌
型號(hào)
生產(chǎn)廠商
產(chǎn)地
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)
合格證號(hào)
車(chē)架號(hào)
海關(guān)單號(hào)
商檢單號(hào)
配置（標(biāo)準(zhǔn)配置/
選用配置）
數(shù)量
車(chē)身顏色
首選：次選：
單價(jià)（人民幣）
內(nèi)飾顏色
首選：次選：
總價(jià)（人民幣）
大寫(xiě)
備注
第二條質(zhì)量
1．甲方出售的車(chē)輛，質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家關(guān)于汽車(chē)產(chǎn)品的強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，沒(méi)有強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)符合保障人身財(cái)產(chǎn)安全的要求，并達(dá)到產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)載明的技術(shù)指標(biāo)，符合車(chē)輛落籍地有關(guān)部門(mén)關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。
2．甲方出售的車(chē)輛，應(yīng)是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上標(biāo)明的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)，可以上牌行駛。
3．雙方對(duì)車(chē)輛是否存在質(zhì)量問(wèn)題有爭(zhēng)議的，依據(jù)法律規(guī)定或者直觀觀察等日常生活經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛑苯哟_認(rèn)的事實(shí)，可以直接作為判定問(wèn)題的依據(jù)；需要進(jìn)行鑒定的，以具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)出具的書(shū)面鑒定意見(jiàn)為準(zhǔn)。鑒定費(fèi)由主張方墊付，由責(zé)任方承擔(dān)；經(jīng)鑒定無(wú)法明確責(zé)任的，由雙方分擔(dān)。
第三條定金（可選填）
乙方在_________年_____月_____日前，向甲方交付全車(chē)款的_____%（此比例不得超過(guò)全車(chē)款的20%）作為定金；甲方交貨后，定金抵作車(chē)款。因乙方違約導(dǎo)致合同解除的，乙方無(wú)權(quán)要求返還定金；因甲方違約導(dǎo)致合同解除的，甲方應(yīng)雙倍返還定金。
第四條付款方式
乙方于本合同簽訂之前或簽訂時(shí)向甲方支付的訂金，視為預(yù)付款。
乙方選擇按第_____種方式，如期足額將車(chē)款支付給甲方。
1．一次性付款方式：□簽訂本合同時(shí)/□_____年_____月_____日前，支付全部車(chē)價(jià)款。
2．分期付款方式：
□簽訂本合同時(shí)/□_____年____月_____日前，支付全部車(chē)價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)______________元。
__________前支付全部車(chē)價(jià)款的_____%，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)____________________元。
__________前支付余款，計(jì)人民幣_(tái)_________元，大寫(xiě)____________________元。
3．貸款方式：見(jiàn)《貸款合同》。
第五條交車(chē)時(shí)間與地點(diǎn)、交付及驗(yàn)收方式
1．交車(chē)時(shí)間：_____年_____月_____日前。
2．交車(chē)方式：乙方自提□；甲方送車(chē)上門(mén)□；貨交承運(yùn)人□。
3．交車(chē)地點(diǎn)：________________________________________。
4．甲方交付車(chē)輛時(shí)應(yīng)同時(shí)提供：
�。�1）銷(xiāo)售發(fā)票；
�。�2）（國(guó)產(chǎn)）車(chē)輛合格證或（進(jìn)口）海關(guān)進(jìn)口證明及商品檢驗(yàn)單；
�。�3）質(zhì)量服務(wù)卡或保修手冊(cè)；
�。�4）車(chē)輛使用說(shuō)明書(shū)或用戶使用手冊(cè)（中文）；
（5）隨車(chē)工具及備件清單；
（6）____________________________________。
5．甲方應(yīng)在交車(chē)時(shí)當(dāng)場(chǎng)演示、檢查車(chē)輛的基本使用功能，如實(shí)回答乙方的提問(wèn)，配合乙方對(duì)車(chē)輛進(jìn)行驗(yàn)收。乙方對(duì)車(chē)輛外觀和基本使用功能如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)向甲方提出，由雙方進(jìn)行確認(rèn)。對(duì)于確屬質(zhì)量問(wèn)題的，乙方有權(quán)要求更換車(chē)輛；對(duì)于車(chē)輛的配置等與廣告宣傳有出入的，乙方有權(quán)解除合同。更換車(chē)輛與解除合同的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6．甲方將車(chē)輛交由乙方實(shí)際支配下并向乙方交付隨車(chē)文件時(shí)，雙方應(yīng)簽訂車(chē)輛交接書(shū)（見(jiàn)附件），即視為該車(chē)輛正式交付。自車(chē)輛正式交付時(shí)起，車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
第六條售后服務(wù)
1．車(chē)輛售后服務(wù)及保修參照生產(chǎn)廠商關(guān)于車(chē)輛的說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)執(zhí)行。
2．甲方應(yīng)提供由生產(chǎn)廠商認(rèn)定的兩家以上的維修保養(yǎng)網(wǎng)點(diǎn)供乙方選擇。
在保修期內(nèi)車(chē)輛出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題或需要保養(yǎng)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)廠商公布或雙方約定的維修站進(jìn)行修理和保養(yǎng)。
3．乙方使用車(chē)輛前應(yīng)仔細(xì)閱讀車(chē)輛說(shuō)明書(shū)、用戶使用手冊(cè)或保修手冊(cè)等相關(guān)資料。在保修期內(nèi)車(chē)輛由于乙方或第三方的人為破壞、使用、保養(yǎng)不當(dāng)、裝潢、改裝不當(dāng)，或到生產(chǎn)廠商認(rèn)定范圍以外的修理點(diǎn)進(jìn)行修理造成的質(zhì)量問(wèn)題，甲方不承擔(dān)責(zé)任。
4．生產(chǎn)廠商的車(chē)輛說(shuō)明書(shū)和保養(yǎng)手冊(cè)的內(nèi)容與國(guó)家有關(guān)規(guī)定相抵觸的，按國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
5．本合同簽訂后，國(guó)家出臺(tái)有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨或車(chē)內(nèi)空氣質(zhì)量等方面的規(guī)定的，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
6．生產(chǎn)廠商的正式承諾比本合同的約定更有利于乙方的，雙方按生產(chǎn)廠商的承諾執(zhí)行。
第七條違約責(zé)任
1．甲方未按時(shí)交付車(chē)輛的，自延期之日起至實(shí)際交付日止，按乙方已付款依銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金。延期交付車(chē)輛超過(guò)_____日的，乙方有權(quán)解除合同，并要求甲方按相當(dāng)于已交車(chē)款的_____%支付違約金或適用定金條款。
2．乙方在使用后發(fā)現(xiàn)車(chē)輛不符合說(shuō)明書(shū)中表明的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，有權(quán)要求甲方承擔(dān)無(wú)償修復(fù)、補(bǔ)償損失或減少價(jià)款的責(zé)任。
3．經(jīng)具有法定資質(zhì)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，車(chē)輛確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和財(cái)產(chǎn)損害，乙方有權(quán)選擇要求甲方或生產(chǎn)廠商賠償。乙方要求甲方賠償?shù)�，如生產(chǎn)廠商有過(guò)錯(cuò)的，甲方在承擔(dān)賠償責(zé)任后有權(quán)向生產(chǎn)廠商追償；乙方要求生產(chǎn)廠商賠償?shù)�，甲方有協(xié)助乙方的義務(wù)。
4．甲方明知車(chē)輛存在嚴(yán)重瑕疵而未告知乙方的，或以欺詐方式銷(xiāo)售車(chē)輛的，乙方有權(quán)要求更換車(chē)輛或解除合同，并要求甲方承擔(dān)由此造成的損失。
5．乙方未按約定支付車(chē)價(jià)款的，應(yīng)依照銀行遲延付款的規(guī)定向乙方支付違約金，超過(guò)_____日的，甲方有權(quán)解除合同，并要求乙方按相當(dāng)于未交車(chē)款的_____%支付違約金或適用定金條款。
6．一方無(wú)正當(dāng)理由單方解除合同的，應(yīng)按_______________的標(biāo)準(zhǔn)向?qū)Ψ街Ц哆`約金或適用定金條款。
第八條不可抗力
因不可抗力不能履行合同的，根據(jù)不可抗力的影響，部分或者全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。當(dāng)事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責(zé)任。
第九條其他約定
未盡事宜，雙方應(yīng)通過(guò)訂立補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議進(jìn)行約定。專用車(chē)買(mǎi)賣(mài)可另附附件。補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議、附件及甲方的宣傳材料、廣告、公開(kāi)承諾等均為本合同的組成部分。
其他約定：____________________________________________________________。
第十條解決爭(zhēng)議的方法
本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，或向消費(fèi)者協(xié)會(huì)等部門(mén)申請(qǐng)調(diào)解解決；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_____種方式解決：
（一）向_______________人民法院提起訴訟；
�。ǘ┨峤籣______________仲裁委員會(huì)仲裁。
甲方：（蓋章）________________乙方：（簽章）________________
地址：________________________地址：________________________
證照名稱：____________________證件名稱：____________________
證照號(hào)碼：____________________證件號(hào)碼：____________________
法定代表人：__________________法定代表人：__________________
委托代理人：__________________委托代理人：__________________
聯(lián)系電話：____________________聯(lián)系電話：____________________
傳真：________________________傳真：________________________
郵政編碼：____________________郵政編碼：____________________
簽訂時(shí)間：____________________簽訂時(shí)間：____________________
簽訂地點(diǎn)：____________________簽訂地點(diǎn)：____________________
附件一
合同編號(hào)：__________
車(chē)輛交接書(shū)
出賣(mài)人（甲方）：_________________________
買(mǎi)受人（乙方）：_________________________
_____年_____月_____日_____時(shí)，甲、乙雙方在_______________對(duì)_______________牌汽車(chē)進(jìn)行驗(yàn)收與交接，雙方確認(rèn)：
1．甲方交付給乙方的車(chē)輛品牌及型號(hào)規(guī)格為：_________________________。
乙方經(jīng)過(guò)驗(yàn)收，認(rèn)為該車(chē)輛符合雙方于__________年_____月_____日簽訂的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同（編號(hào)為_(kāi)______________）的約定（發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：__________車(chē)架號(hào)：_______________），同意接受。
2．隨車(chē)文件清單如下（打√）：
�。�1）發(fā)票□
（2）合格證□
�。�3）說(shuō)明書(shū)□
�。�4）保修卡□
�。�5）海關(guān)證□
�。�6）商檢證□
（7）進(jìn)口車(chē)關(guān)單□
�。�8）進(jìn)口車(chē)商檢單□
�。�9）其他：_____________
3．下列車(chē)輛項(xiàng)目完好無(wú)損、運(yùn)轉(zhuǎn)正常打“√”，不正常的打“×”，空格內(nèi)可自行添加項(xiàng)目。（略）
4．里程表顯示數(shù)：____________________公里
5．其他交接事項(xiàng)：_________________________________________________。
本交接書(shū)自甲、乙雙方簽字或蓋章之時(shí)起生效，視為車(chē)輛正式交付，車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由乙方承擔(dān)。
甲方簽章：_______________________________
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
乙方簽章：_______________________________
時(shí)間：_____年_____月_____日_____時(shí)_____分
附件二
合同編號(hào)：______________
委托服務(wù)協(xié)議書(shū)
委托人（乙方）：____________________________
受托人（甲方）：____________________________
雙方經(jīng)協(xié)商一致，就辦理下列委托事項(xiàng)達(dá)成如下協(xié)議：
一、委托事項(xiàng)
乙方授權(quán)甲方代為辦理下列事項(xiàng)（打√）：
�。�1）代辦選牌□
�。�2）代辦按揭□
�。�3）代辦保險(xiǎn)□
（4）代辦上牌□
�。�5）代辦裝潢□
（6）代辦其他項(xiàng)目：______________
二、委托報(bào)酬
為甲方順利完成委托事宜，乙方應(yīng)在簽訂本協(xié)議時(shí)支付______________元，大寫(xiě)____________________________。
甲方完成上述委托事宜后，乙方應(yīng)一次性付清剩余代辦勞務(wù)報(bào)酬（以下簡(jiǎn)稱代辦費(fèi)）,合計(jì)________元，大寫(xiě)______________。
三、完成各委托事項(xiàng)所需費(fèi)用概算及代辦費(fèi)約定
1．代辦選牌，代辦費(fèi)：______________元。
2．代辦按揭，代辦費(fèi)：______________元。
3．代辦保險(xiǎn)：
（1）保險(xiǎn)公司所在地及名稱：__________________________
�。�2）保險(xiǎn)期限：一年□二年□三年□
（3）第三者責(zé)任險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
�。�4）交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
�。�5）車(chē)輛損失險(xiǎn)，費(fèi)用：______________元。
�。�6）其他險(xiǎn)種名稱及費(fèi)用：____________________________。
�。�7）以上保險(xiǎn)費(fèi)用合計(jì)：______________元。
�。�8）雙方特別約定：乙方委托甲方代辦車(chē)輛上牌服務(wù)的，乙方應(yīng)自行或委托甲方事先辦妥機(jī)動(dòng)車(chē)輛保險(xiǎn)，投保險(xiǎn)種包括但不限于交通事故責(zé)任強(qiáng)制險(xiǎn)和車(chē)輛損失險(xiǎn)。保險(xiǎn)合同應(yīng)書(shū)面約定以下內(nèi)容：發(fā)生保險(xiǎn)事故時(shí)若保險(xiǎn)車(chē)輛尚未取得公安交通管理部門(mén)核發(fā)的行駛證和號(hào)牌，保險(xiǎn)公司不得免除賠償責(zé)任。
4．代辦上牌，費(fèi)用概算如下：
養(yǎng)路費(fèi)_____________元，車(chē)船稅_____________元，購(gòu)置稅_____________元，注冊(cè)費(fèi)：_____________元，其他_____________元，合計(jì)約______________元。
5．代辦裝潢，裝潢項(xiàng)目____________________________，費(fèi)用______________元。
6．代辦其他項(xiàng)目____________________________，費(fèi)用______________元。
7．所有辦理有關(guān)法定手續(xù)所需費(fèi)用及政府部門(mén)規(guī)定的各項(xiàng)收費(fèi)和國(guó)家規(guī)定的強(qiáng)制保險(xiǎn)等費(fèi)用，均由乙方承擔(dān)。甲方應(yīng)憑發(fā)票、收據(jù)向乙方結(jié)賬。
四、上述費(fèi)用采取下列第_______種方式支付
1．乙方預(yù)付。2．甲方暫先墊付。
五、上牌服務(wù)完成期限：________年________月________日前。
六、完成委托上牌服務(wù)，應(yīng)隨車(chē)移交如下材料
�。�1）購(gòu)置稅憑證（2）養(yǎng)路費(fèi)憑證（3）機(jī)動(dòng)車(chē)保險(xiǎn)單（4）行駛證（5）車(chē)船稅憑證（6）車(chē)輛牌照號(hào)碼：________________
七、違約責(zé)任
1．甲方在辦理委托事項(xiàng)過(guò)程中車(chē)輛發(fā)生毀損、滅失的，乙方應(yīng)先向保險(xiǎn)公司索賠；保險(xiǎn)賠付不足的部分，屬于甲方責(zé)任的，由甲方承擔(dān)，屬于第三方責(zé)任的，甲方應(yīng)協(xié)助乙方索賠。非因甲方過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致車(chē)輛未上相關(guān)保險(xiǎn)或保險(xiǎn)公司以車(chē)輛未取得牌證為由拒絕賠付的，甲方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
2．乙方中途撤回委托解除合同的，應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的實(shí)際損失。
3．除不可抗力或政府有關(guān)部門(mén)的原因外，甲方未能在約定期限內(nèi)完成委托事項(xiàng)的，乙方有權(quán)按全部車(chē)價(jià)款向甲方追索逾期利息。逾期利息自本協(xié)議約定的最后交付期限次日起算至實(shí)際交付日止，利息按人民銀行同期貸款利率計(jì)算。若逾期超過(guò)30日，甲方應(yīng)按全部車(chē)價(jià)款________%向乙方支付違約金，協(xié)議繼續(xù)履行。
4．因乙方未能及時(shí)提供有關(guān)材料而影響委托事項(xiàng)完成的，本協(xié)議履行期限相應(yīng)順延，甲方不承擔(dān)違約責(zé)任。
八、解決爭(zhēng)議的方法：同《北京市汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同》
九、其他約定：________________________________________________。
甲方簽章：________________乙方簽章：________________
日期：____________________日期：____________________
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇7
出賣(mài)人:
買(mǎi)受人:
一、 汽車(chē)金額:
汽車(chē)品牌型號(hào)顏色價(jià)格備注
二、交車(chē)方式:
交車(chē)地點(diǎn): 交車(chē)時(shí)間:
付款方式: 付款時(shí)間:
三、質(zhì)量維修:
1、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售的汽車(chē)，必須是在《全國(guó)汽車(chē)、民用改裝車(chē)和摩托車(chē)生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品目錄》上備案的汽車(chē)。
3、出賣(mài)人向買(mǎi)受人出售汽車(chē)時(shí)要真實(shí)、準(zhǔn)確介紹所銷(xiāo)售車(chē)輛的基本情況。
4、出賣(mài)人在買(mǎi)受人購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向買(mǎi)受人提供:(1)銷(xiāo)售發(fā)票;(2)(國(guó)產(chǎn)車(chē))車(chē)輛合格證、(進(jìn)口車(chē))海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單;(3)保修卡或保修手冊(cè);(4)說(shuō)明書(shū);(5)隨車(chē)工具及備胎; (6)
5、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
6、買(mǎi)受人在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
7、汽車(chē)在購(gòu)買(mǎi)后，由出賣(mài)人負(fù)責(zé)與生產(chǎn)廠家的維修站聯(lián)系、解決。
8、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，出賣(mài)人未向買(mǎi)受人時(shí)示的，依法承擔(dān)責(zé)任。
9、如買(mǎi)受人使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由買(mǎi)受人自行負(fù)責(zé)。
四、違約責(zé)任:
五、爭(zhēng)議解決:因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;也可提交蘇州仲裁委員會(huì)仲裁。
六、合同文本:本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份。
七、合同效力:本合同經(jīng)買(mǎi)賣(mài)雙方簽章后生效。
買(mǎi)受人(簽章): 出賣(mài)人(簽章):
地址: 地址:
電話: 電話:
年 月 日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇8
合同編號(hào)：合同雙方當(dāng)事人：
甲方（出賣(mài)人）： 聯(lián)系電話： 住所（址）：
乙方（買(mǎi)受人）： 聯(lián)系電話： 住所（址）：
委托代理人： 聯(lián)系電話： 住所（址）：
甲、乙雙方依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的 規(guī)定，在平等、自愿、協(xié)商一致的.基礎(chǔ)上，就買(mǎi)賣(mài)汽車(chē)事宜，訂立本合同。
第一條 車(chē)輛基本情況：（國(guó)產(chǎn)車(chē) 口 進(jìn)口車(chē) 口）
品牌型號(hào)：
發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：車(chē)架號(hào)： 顏色：
第二條 價(jià)款與數(shù)量：（本合同計(jì)價(jià)單位：人民幣）
車(chē)輛單價(jià)： 元，數(shù) 量： 臺(tái)。
車(chē)輛總價(jià)： 元， 千 百 拾 萬(wàn) 千 百 拾元整。 車(chē)價(jià)為車(chē)身單價(jià)不包含車(chē)輛購(gòu)置稅、車(chē)輛保險(xiǎn)費(fèi)、掛牌雜費(fèi)等其他費(fèi)用。
乙方如需委托甲方代理上牌、委托運(yùn)輸?shù)确⻊?wù)的，雙方應(yīng)另行簽訂委托服務(wù)協(xié)議書(shū)。
第三條 付款方式及期限：
乙方選擇下述第 種方式付款:
1．定金支付方式：
乙方在簽定合同時(shí)即付定金： 元，并在 日內(nèi)付清車(chē)價(jià)款。（定金在結(jié)算時(shí)沖抵車(chē)款。）
2. 一次性付款方式：
簽署本合同之日起 日內(nèi)，支付全部車(chē)價(jià)款，計(jì)人民幣元。
3. 分期付款方式：
（1）簽署本合同之日起 日內(nèi)，首付全部車(chē)價(jià)款的%,計(jì)人民幣元。余款計(jì)人民幣元，于 年 月 日前支付。
�。�2）乙方若通過(guò)金融機(jī)構(gòu)辦理汽車(chē)消費(fèi)貸款支付余款。簽署本合同之日起 日內(nèi)，首付全部車(chē)價(jià)款的%,計(jì)人民幣元。（首付款以銀行批準(zhǔn)函為準(zhǔn)），余款計(jì)人民幣元，于 年 月 日前支付。
�。�3）乙方未能在3.2條款規(guī)定時(shí)間內(nèi)足額獲得貸款，應(yīng)在 日內(nèi)自行補(bǔ)足余額。
第四條 車(chē)輛交付及驗(yàn)收：
1．交車(chē)時(shí)間：年 月日前。
2．交車(chē)地點(diǎn)：
3．交車(chē)方式： 乙方自提 口 甲方送車(chē)上門(mén) 口
4. 交車(chē)時(shí)里程表記錄小于（1）50 公里口 （2） 公里口
以上里程表記錄均不包含委托上牌服務(wù)發(fā)生的公里數(shù)。
5．甲方向乙方交付汽車(chē)及隨車(chē)文件時(shí)應(yīng)當(dāng)場(chǎng)驗(yàn)收。乙方應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。如有異議，應(yīng)當(dāng)場(chǎng)提出。驗(yàn)收完畢，雙方需簽署車(chē)輛交接書(shū)（附件），即為該車(chē)輛正式交付。
6．車(chē)輛正式交付之時(shí)起，該車(chē)輛的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由甲方轉(zhuǎn)移至乙方。
第五條 質(zhì)量、維修、更換、退車(chē)
1．甲方向乙方出售的車(chē)輛，其質(zhì)量必須符合汽車(chē)產(chǎn)品國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并符合出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，符合安全駕駛和說(shuō)明書(shū)載明的基本使用要求，符合車(chē)輛落籍地政府關(guān)于尾氣排放的標(biāo)準(zhǔn)。必須是經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門(mén)公布、備案的汽車(chē)產(chǎn)品目錄上的產(chǎn)品或合法進(jìn)口的產(chǎn)品，并能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)。不能通過(guò)公安交通管理部門(mén)的檢測(cè)的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)換車(chē)或退車(chē)。
2．雙方對(duì)車(chē)輛質(zhì)量的認(rèn)定有爭(zhēng)議的，可共同委托具有汽車(chē)質(zhì)量鑒定資質(zhì)的機(jī)構(gòu)鑒定，其出具的書(shū)面鑒定結(jié)論作為處理爭(zhēng)議的依據(jù)。
3．關(guān)于整車(chē)、零部件總成的保修期限執(zhí)行生產(chǎn)廠保修條款的規(guī)定。關(guān)于車(chē)輛更換和退車(chē)，按《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定及乙方隨車(chē)保修手冊(cè)的約定執(zhí)行。
4．本合同簽訂后，國(guó)家如出臺(tái)有關(guān)汽車(chē)產(chǎn)品修理更換退貨的規(guī)定，雙方按國(guó)家規(guī)定執(zhí)行。
第六條 不可抗力
任何一方因不可抗力的原因，致使車(chē)輛不能交接或逾期交接的，可免除違約責(zé)任。遇有不可抗力的一方，應(yīng)負(fù)有及時(shí)通知并在10 日內(nèi)提供不能履行合同的書(shū)面證明。
第七條 違約責(zé)任
除本合同第六條規(guī)定的特殊情況外，
1.若甲方逾期交車(chē)，自逾期之日起至實(shí)際交付之日，甲方按日向乙方支付車(chē)價(jià)款萬(wàn)分之 違約金，合同繼續(xù)履行，逾期超過(guò) 天，乙方有權(quán)解除合同。合同解除后，甲方應(yīng)當(dāng)自乙方解除合同到達(dá)之日起 日內(nèi)退還已付款。
2.若乙方逾期付款，自逾期之日起至實(shí)際支付之日，乙方按日向甲方支付車(chē)價(jià)款萬(wàn)分之 違約金，合同繼續(xù)履行，逾期超過(guò) 天，甲方有權(quán)解除合同。
3．經(jīng)國(guó)家授權(quán)的汽車(chē)檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)鑒定，乙方所購(gòu)汽車(chē)確實(shí)存在設(shè)計(jì)、制造缺陷，由此缺陷造成的人身和他人財(cái)產(chǎn)損害，按《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》的規(guī)定處理。若甲方在該車(chē)有缺陷或存在其他特別注意事項(xiàng)應(yīng)該明示告知而未明示告知，則應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。
第八條 爭(zhēng)議的解決方式
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決;協(xié)商不成，可提請(qǐng)廈門(mén)市工商行政管理部門(mén)組織調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向人民法院起訴。
第九條 其他
1．乙方保證在合同中填寫(xiě)的姓名、地址、電話等內(nèi)容真實(shí)有效，在此期間如有變更，應(yīng)以書(shū)面形式通知甲方，否則由此引起的無(wú)法及時(shí)通知的責(zé)任由乙方自行承擔(dān)。
2．本合同的未盡事宜可由雙方約定后簽訂補(bǔ)充條款或補(bǔ)充協(xié)議，合同的補(bǔ)充條款、補(bǔ)充協(xié)議及附件與本合同具有同等的法律效力。
3.本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效，本合同壹式份,具有同等效力。其中甲、乙雙方各執(zhí)份。 附件：車(chē)輛交接書(shū)
甲方代表人(簽章)：____ 乙方代表人(簽章)：____
身份證號(hào)：____ 身份證號(hào)：____
住址：____ 住址：____
電話：電話：
____年____月____日____年____月____日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇9
出賣(mài)人(甲方)：付汝強(qiáng)、男、漢族、
身份證號(hào)：6523251
現(xiàn)住新疆奇臺(tái)縣步行街天山旅館，電話
受買(mǎi)人(乙方)：殷建峰，男、漢族、
身份證號(hào)：6523253
現(xiàn)住奇臺(tái)縣陽(yáng)光裕景，電話
上例協(xié)議人自愿協(xié)商，甲方將自己所有的新疆遠(yuǎn)方公司奇臺(tái)至老奇臺(tái)班線車(chē)，車(chē)牌號(hào)：新BB4383，
一、甲方于20x年3月27日將該車(chē)交付乙方，即買(mǎi)賣(mài)成立。雙方交接車(chē)時(shí)當(dāng)場(chǎng)對(duì)車(chē)檢查，對(duì)車(chē)質(zhì)量都無(wú)異議，自交付乙方后再出現(xiàn)車(chē)質(zhì)量問(wèn)題甲方不承擔(dān)責(zé)任。
二、該車(chē)自本日交付乙方以前發(fā)生的交通事故或自傷等原因造成第三人、自己的人身、財(cái)產(chǎn)損害或電子違章等事故記錄，全部由甲方承擔(dān)，自本車(chē)交付乙方后(即：20x年3月27日)發(fā)生交通事故，造成第三人或自己人身、財(cái)產(chǎn)損失或電子違章記錄等事故記錄全部由乙方承擔(dān)。
三、本車(chē)輛雙方約定總價(jià)款240000元(貳拾肆萬(wàn)元)，本合同簽字時(shí)當(dāng)場(chǎng)付110000元(壹拾壹萬(wàn)元)，剩余130000(壹拾叁萬(wàn)元)于公司過(guò)戶完成后當(dāng)場(chǎng)付清。
四、在公司的過(guò)戶費(fèi)用5000元(伍仟元)以下由乙方承擔(dān)，如超過(guò)5000元(伍仟元)以上以外的由甲方承擔(dān)。
五、關(guān)于國(guó)家對(duì)客運(yùn)車(chē)即本車(chē)燃油補(bǔ)貼20x年1月1日以前歸甲方所有，20x年1月1日以后歸乙方所有。
六、如有一方違約必須向另一方交付違約金20x0元(貳萬(wàn)元)。
七、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，一式兩份甲乙雙方各執(zhí)一份。 甲方： 電話：
乙方： 電話：
20x年3月27日
汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同 篇10
賣(mài)方（甲方）：
代表人：
買(mǎi)方（乙方）：
身份證號(hào)：
為明確雙方的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方就乙方購(gòu)買(mǎi)甲方汽車(chē)的事宜進(jìn)行協(xié)商，現(xiàn)達(dá)成如下協(xié)議，供雙方遵守。
一、汽車(chē)概況
1、車(chē)號(hào)：
2、顏色：
3、產(chǎn)地：
4、型號(hào)：
5、數(shù)量：
6、發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)：
7、底盤(pán)號(hào)碼：
二、合同價(jià)款與支付
1、甲乙雙方確定，本款車(chē)的單價(jià)為：____________元，總價(jià)為：____________。
2、付款方式和期限：本合同生效當(dāng)日付定金：____________元，____________日內(nèi)再支付第一筆車(chē)款現(xiàn)金____________元；其余部分車(chē)款在該車(chē)辦理轉(zhuǎn)戶手續(xù)前全部付清。
3、乙方在收到甲方第一筆車(chē)款之日，應(yīng)立即交付無(wú)瑕疵的車(chē)輛及相關(guān)文件，并協(xié)助乙方在__________個(gè)工作日內(nèi)辦理完車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中發(fā)生的稅費(fèi)負(fù)擔(dān)方式為：__________。瑕疵保證期為自車(chē)輛交付之日起____________個(gè)月。并且保證第三人對(duì)該車(chē)無(wú)任何權(quán)利要求。
三、質(zhì)量要求
1、甲方向乙方出售的汽車(chē)，其質(zhì)量必須符合國(guó)家頒布的汽車(chē)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
2、甲方向乙方出售的汽車(chē)，必須是經(jīng)過(guò)交通管理部門(mén)認(rèn)可的汽車(chē)。
四、風(fēng)險(xiǎn)負(fù)擔(dān)
1、汽車(chē)交付之前，若因不可抗力之事由，致使轎車(chē)丟失或毀損，其責(zé)任由甲方負(fù)擔(dān)。
2、車(chē)輛交付后辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍過(guò)程中，因車(chē)輛使用發(fā)生的問(wèn)題由使用者負(fù)責(zé)，但質(zhì)量問(wèn)題還是由甲方負(fù)責(zé)。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、甲方應(yīng)保證對(duì)出賣(mài)車(chē)輛享有所有權(quán)或處分權(quán)，且該車(chē)符合國(guó)家有關(guān)規(guī)定，能夠依法辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
2、甲方保證向乙方提供的相關(guān)文件真實(shí)有效及其對(duì)車(chē)輛狀況的陳述完整、真實(shí)，不存在隱瞞或虛假成分。
3、甲方在乙方購(gòu)買(mǎi)車(chē)輛時(shí)必須向乙方提供：
（1）銷(xiāo)售發(fā)票。
（2）（國(guó)產(chǎn)車(chē)）車(chē)輛合格證、（進(jìn)口車(chē)）海關(guān)進(jìn)口證明和商品檢驗(yàn)單。
（3）保修卡或保修手冊(cè)。
�。�4）說(shuō)明書(shū)。
�。�5）隨車(chē)工具及備胎。
4、甲方收取車(chē)款后，應(yīng)開(kāi)具合法、規(guī)范的收款憑證。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、乙方在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)認(rèn)真檢查出賣(mài)人所提供的車(chē)輛證件、手續(xù)是否齊全。
2、乙方在購(gòu)車(chē)時(shí)應(yīng)對(duì)所購(gòu)車(chē)輛的功能及外觀進(jìn)行認(rèn)真檢查、確認(rèn)。
3、乙方應(yīng)按照約定的時(shí)間、地點(diǎn)與甲方當(dāng)面驗(yàn)收車(chē)輛及審驗(yàn)相關(guān)文件，并按照約定支付車(chē)款。
4、乙方應(yīng)持有效證件與甲方共同辦理車(chē)輛過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)。
5、如乙方使用、保管或保養(yǎng)不當(dāng)造成的問(wèn)題，由乙方自行負(fù)責(zé)。
七、違約責(zé)任
1、第三人對(duì)車(chē)輛主張權(quán)利并有確實(shí)證據(jù)的，甲方應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。
2、甲方未按照約定交付車(chē)輛或相關(guān)文件的，應(yīng)每日按車(chē)款_________%的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金。
3、因甲方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，乙方有權(quán)要求甲方返還車(chē)款并承擔(dān)一切損失；因乙方原因致使車(chē)輛在約定期限內(nèi)不能辦理過(guò)戶、轉(zhuǎn)籍手續(xù)的，甲方有權(quán)要求乙方返還車(chē)輛并承擔(dān)一切損失。
4、乙方未按照約定支付剩余車(chē)款的，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)由此造成的一切損失。
5、如屬于在汽車(chē)售出前流通過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題，甲方未向乙方明示的，乙方可選擇解除合同，甲方應(yīng)依法承擔(dān)責(zé)任。
八、保證
甲方須保證汽車(chē)無(wú)瑕疵。質(zhì)量問(wèn)題終生保修，其他瑕疵在購(gòu)買(mǎi)后________個(gè)月無(wú)償保修。
九、擔(dān)保
擔(dān)保人須對(duì)甲方保證，乙方能按合同的規(guī)定按期支付購(gòu)車(chē)款，若乙方不能及時(shí)履行合同，或者在給付期限內(nèi)怠于履行合同義務(wù)，擔(dān)保人應(yīng)負(fù)連帶賠償責(zé)任。
十、聲明及保證
1、乙方：
�。�1）乙方有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
�。�2）乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
�。�3）在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
2、甲方：
�。�1）甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
�。�2）甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)_________均已辦妥并合法有效。
（3）在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
十一、通知
1、根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來(lái)及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書(shū)面形式，可采用_________（書(shū)信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等）方式傳遞。以上方式無(wú)法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2、一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書(shū)面形式通知對(duì)方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
十二、爭(zhēng)議的處理
1、本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，雙方可向合同簽訂地、合同履行地的仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁，對(duì)仲裁結(jié)果不服的，雙方均可向合同簽訂地、合同履行地的人民法院起訴。
十三、附則
1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。
2、本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
3、本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，買(mǎi)賣(mài)雙方可以達(dá)成書(shū)面補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
甲方：
社會(huì)信用代碼：
地址：
授權(quán)代表：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
乙方：
地址：
聯(lián)系方式：
合同簽訂地：
合同履行地：
簽約時(shí)間：_______年_______月_______日
【汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同合集十篇】相關(guān)文章：
1.精選汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同模板合集十篇
2.有關(guān)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同集合十篇
3.實(shí)用的汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同集錦十篇
4.有關(guān)汽車(chē)買(mǎi)賣(mài)合同
粵公網(wǎng)安備 44010602002712