承攬合同書合集15篇
隨著人們法律意識(shí)的加強(qiáng)，合同起到的作用越來越大，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會(huì)寫嗎？以下是小編精心整理的承攬合同書，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同書1
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠(chéng)合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。
2。計(jì)人民幣(大寫)元整，元整。
3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的'，計(jì)人民幣(大寫)元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門的所有權(quán)，同時(shí)提供門的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場(chǎng)具開工條件。
2、滿足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對(duì)乙方施工過程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線)告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門應(yīng)滿足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭(zhēng)議
本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項(xiàng)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書2
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達(dá)成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務(wù)。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進(jìn)行，乙方配合甲方施工進(jìn)度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場(chǎng)機(jī)械設(shè)備，技術(shù)人員配合指導(dǎo)、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準(zhǔn)。
第七條使用標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范：根據(jù)國(guó)家有關(guān)百葉窗戶標(biāo)準(zhǔn)及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計(jì)價(jià)原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實(shí)際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費(fèi)、加工費(fèi)合計(jì)每平米單價(jià)382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價(jià)約人民幣46萬元。具體以實(shí)際數(shù)量結(jié)算，多退少補(bǔ)。
第九條付款方式：
1.乙方進(jìn)場(chǎng)安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗(yàn)收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價(jià)款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗(yàn)收：竣工驗(yàn)收時(shí)由乙方通知甲方，甲方負(fù)責(zé)通知有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時(shí)完工造成的一切損失由乙方負(fù)
責(zé)。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責(zé)任都由乙方自行承擔(dān)，甲方概不負(fù)責(zé)。因甲方原因未按所定合同付款造成的`工程進(jìn)度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責(zé)。
第十四條備注：以上價(jià)款已包含保險(xiǎn)金，乙方自行給自己的施工人員購(gòu)買人身意外保險(xiǎn)。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
負(fù)責(zé)人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書3
定作方：______________（簡(jiǎn)稱甲方）
承攬方：______________（簡(jiǎn)稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點(diǎn)和方式：__________________________________________________
4．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________________
5．結(jié)算方式：________________________________________________________________
6．違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
�。�1）承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的`違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號(hào)：________________ 帳號(hào)：______________
________年____月____日
承攬合同書4
甲方：_______________
乙方：_______________
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)廣告法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定經(jīng)友好協(xié)商，就戶外廣告制作事宜達(dá)成一致，簽訂本合同，共同遵守。
一加工承攬項(xiàng)目名稱：
二工程地點(diǎn)：
三工程內(nèi)容
屋頂廣告牌為鋼結(jié)構(gòu)，噴繪畫面，飛利浦外照燈，板面尺寸為長(zhǎng)_________米x高_(dá)________米，門臉牌匾為鋁塑板板面，鐵字加霓虹燈，板面尺寸為長(zhǎng)_________米x高_(dá)________米。
3.1工程造價(jià)
(1)屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作施工費(fèi)：￥________元(人民幣大寫：________萬元整)
(2)門臉牌匾霓虹燈及大字制作施工費(fèi)為：￥_______元(人民幣大寫：_______元整)
3.2施工日期：
屋頂鋼結(jié)構(gòu)部分制作及安裝時(shí)間為門臉霓虹燈大字部分制作及安裝時(shí)間為
3.3乙方保證工程質(zhì)量，霓虹燈保修一年。
四付款方式
合同簽訂一周內(nèi)付40%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整) ;工程竣工驗(yàn)收合格后另付50%即￥_______元(人民幣大寫：_______元整) ;保修期滿后付10%即￥_______元(大寫：_______元整) 。
五質(zhì)量與驗(yàn)收
5.1乙方應(yīng)認(rèn)真按照國(guó)家頒布的施工驗(yàn)收規(guī)范及工程設(shè)計(jì)圖紙要求進(jìn)行施工，接受甲方監(jiān)督，質(zhì)量驗(yàn)收必須達(dá)到合格。
5.2工程具備竣工驗(yàn)收條件，雙方根據(jù)國(guó)家工程竣工有關(guān)規(guī)定進(jìn)行驗(yàn)收。
六、乙方責(zé)任
6.1乙方應(yīng)按照甲方的質(zhì)量要求及時(shí)準(zhǔn)確的完成承攬工作。
6.2按約定的要求做好施工現(xiàn)場(chǎng)地下管線和鄰近建筑物、構(gòu)筑物的`保護(hù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行我市關(guān)于施工現(xiàn)場(chǎng)管理的有關(guān)規(guī)定，交工前清理現(xiàn)場(chǎng)達(dá)到建筑物無污染，現(xiàn)場(chǎng)無建筑垃圾。
6.3乙方保證工程質(zhì)量，霓虹燈保修以竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算，保修一年。
6.4在霓虹燈正常使用情況下，出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，乙方接到甲方通知時(shí)，24小時(shí)內(nèi)維修，48小時(shí)內(nèi)及時(shí)修復(fù)。
6.5在承攬制作期間，乙方有義務(wù)接受甲方的監(jiān)督和檢查。
七、違約責(zé)任
7.1乙方在施工中，涉及用火、用電、電焊、高空等高度危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，應(yīng)采取嚴(yán)密的安全保護(hù)措施。若出現(xiàn)任何(包括但不限于甲方、乙方及第三方)人身傷害或經(jīng)濟(jì)財(cái)產(chǎn)損失，均由乙方單獨(dú)承擔(dān)責(zé)任，與甲方無關(guān)。
7.2制作、設(shè)置過程、管理修繕、拆除過程中及發(fā)布期間，如因廣告牌倒塌、脫落或其他原因而導(dǎo)致甲方、乙方或第三方的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的，不論乙方能否預(yù)知、是否盡到安全管理責(zé)任，乙方都負(fù)有單獨(dú)處理、解決并承擔(dān)全部損失賠償?shù)呢?zé)任，與甲方無關(guān)。
7.3甲乙雙方有任一方違反合同行為的，應(yīng)按合同總金額的1%向?qū)Ψ街Ц哆`約金，如違約金不足彌補(bǔ)守約方損失的，違約方應(yīng)賠償對(duì)方的全部實(shí)際損失。
八、其他有關(guān)事項(xiàng)
8.1合同簽署地：天津市南開區(qū)賓水西道333號(hào)萬豪大廈9層
8.2如因不可抗力(包括自然災(zāi)害)、規(guī)劃、拆遷因素影響，須提前終止合同。雙方按實(shí)際發(fā)生時(shí)間結(jié)算，多退少補(bǔ)。
8.3未盡事宜，雙方友好協(xié)商或簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
8.4因解釋、執(zhí)行本合同所發(fā)生的爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決;協(xié)商解決不成時(shí)，雙方一致同意向合同簽署地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟解決。
8.5合同雙方簽字、蓋章后生效。本合同一式肆份，甲乙雙方各執(zhí)貳份。
甲方：_______________乙方：_______________
________年___月____日________年___月____日
承攬合同書5
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時(shí)解決質(zhì)疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的`事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書6
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運(yùn)輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運(yùn)輸服務(wù)，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營(yíng)運(yùn)證號(hào)碼____________，發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)____________，車架____________。
第二條、服務(wù)期限
期限從____________年____________月____________日時(shí)起，至____________年____________月____________日時(shí)止，共計(jì)____________天。
第三條、服務(wù)費(fèi)用
合同總費(fèi)用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的_________和自行聘請(qǐng)的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營(yíng)運(yùn)證的_________從事運(yùn)輸服務(wù)活動(dòng)，乙方可保留向運(yùn)政管理部門舉報(bào)的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計(jì)劃，在乙方指定的'時(shí)間和地點(diǎn)，由乙方指定的人員在行車計(jì)劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)_________的二級(jí)維護(hù)及_________年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機(jī)動(dòng)車第三者責(zé)任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務(wù)_________在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故_________的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運(yùn)輸管理?xiàng)l列》、《道路運(yùn)輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運(yùn)輸經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，如有違反，乙方可向運(yùn)政管理部門舉報(bào)。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計(jì)劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號(hào)的_________完成運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失。
11、甲方不得利用服務(wù)_________進(jìn)行違法犯罪活動(dòng)，不得將已提供給乙方的_________出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對(duì)甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費(fèi)、過路過橋費(fèi)、停車費(fèi)、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時(shí)發(fā)現(xiàn)_________使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運(yùn)行并通知乙方，并及時(shí)采取補(bǔ)救措施，確保行車計(jì)劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報(bào)告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計(jì)算服務(wù)費(fèi)。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費(fèi)并付全部服務(wù)費(fèi)10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計(jì)劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對(duì)服務(wù)________進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號(hào)，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實(shí)限使用時(shí)間支付甲方使用費(fèi)并付全部使用費(fèi)10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時(shí)，可向運(yùn)政管理部門申請(qǐng)調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對(duì)方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運(yùn)輸服務(wù)義務(wù)的_________和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計(jì)劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管_________的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生_________被盜、報(bào)廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書7
合同編號(hào)：75642
定作方：_______(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方：_______(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項(xiàng)目
規(guī)格、型號(hào)
單位
數(shù)量
單價(jià)
價(jià)款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點(diǎn)和方式：
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號(hào)：_______ 帳號(hào)：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計(jì)人民幣(大寫)：
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：___________
2.交貨(運(yùn)輸)辦法及地點(diǎn)：________
3.質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：_________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應(yīng)辦法：____________
7.其他：_______________
違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時(shí)，應(yīng)償付乙方實(shí)際損失____
(2)中途退貨的，償儲(chǔ)乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運(yùn)輸部門違約金。
(7)錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的.，應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點(diǎn)：乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價(jià);甲方不同意收貨的，乙方應(yīng)包修、包退、包換，并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交;不需要的，可以退貨，并承擔(dān)損失;不能交貨的，應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時(shí)間交貨的，每延期一天，應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
(6)產(chǎn)品錯(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號(hào)：________
承攬合同書8
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設(shè)備，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動(dòng)的項(xiàng)目：
1. 舞臺(tái)搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；
2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場(chǎng)操作。
3. 活動(dòng)所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；
4. 活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)的錄像。
第二條：租賃設(shè)備概況
租賃用途：演出所用。
使用時(shí)間：20xx年 2 月 14 日.
安裝時(shí)間：20xx年 2 月 11 日開始，音響LED屏14日上午9時(shí)前交付使用
安裝地點(diǎn)：信和源華庭廣場(chǎng)
拆卸時(shí)間：20xx年 2 月16 日12時(shí)前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場(chǎng)。
第三條：租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作.
租賃設(shè)備的`進(jìn)退場(chǎng)調(diào)試安裝.操作由乙方承擔(dān).
第四條：租賃設(shè)備的使用及規(guī)定
1.合同期內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達(dá)合理.合法的演出設(shè)備使用任務(wù)，乙方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時(shí)間，合同的標(biāo)準(zhǔn)保質(zhì)保量完成.
2.乙方應(yīng)根據(jù)演出的作息時(shí)間，合理安排設(shè)備的維修.保養(yǎng)(費(fèi)用自負(fù))，確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負(fù)責(zé)賠償.
4.甲方應(yīng)該積極配合乙方整理場(chǎng)地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負(fù)責(zé)。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場(chǎng)地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設(shè)備損壞由甲方完全負(fù)責(zé).(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設(shè)備。
承攬合同書9
合同編號(hào)：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________
(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：
檢驗(yàn)及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
定作方 承攬方
單位名稱 單位名稱
法定代表人 法定代表人
簽約代表 簽約代表
地址 地址
電話 電話
電掛 電掛
開戶銀行及帳號(hào) 開戶銀行及帳號(hào)
承攬合同書10
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的.質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以內(nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無關(guān);安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書11
委托方（甲方）：_______________
承接方（乙方）：_______________
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為：______________________________________________，乙方在設(shè)計(jì)完成后，需經(jīng)甲方書面確認(rèn)，方可認(rèn)為成果交付，如未得到甲方書面確認(rèn)的，均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣（大寫）。
5.2支付方法為：
簽訂本合同后，甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款，即________元人民幣（大寫）。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的`尾款，即________元人民幣（大寫）。
第六條雙方責(zé)任
6.1甲方責(zé)任
6.1.1甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件，并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
6.2乙方責(zé)任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
6.2.2乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失，乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外，應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi)，并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金，賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因，延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間，每延誤一天，應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
6.2.4合同生效后，乙方單方提出解除合同的，乙方應(yīng)雙倍返還定金，還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況，甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議，雙方協(xié)商解決，如雙方無法解決，雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自________年___月____日生效。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字：_______________（蓋章）
乙方簽字：_______________（蓋章）
承攬合同書12
合同編號(hào)：
委托方： （以下稱甲方）
承接方： （以下稱乙方）
簽約地點(diǎn)：
施工地點(diǎn)：
簽約時(shí)間： 年 月 日
1、合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是：
�。ㄏ到y(tǒng)配件參考“附件一：物料清單”）
2、合同金額
2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3、付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi)，由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____％，即人民幣 （rmb ）。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成，由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi)，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的____個(gè)工作日后，甲方向乙方支付合同總價(jià)的____%，即人民幣 （rmb ）。
3.5 其它事項(xiàng)
4、合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系，避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后，甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的.售后服務(wù)支持。（響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí)）
5、安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi)，乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6、其它
本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
簽約代表： 簽約代表：
指定聯(lián)絡(luò)人員： 指定聯(lián)絡(luò)人員：
承攬合同書13
合同編號(hào)：_______________
合同簽訂地：______________
甲方(承攬方)：________________
法定代表人：_______________，職務(wù)：_______________
地址：_______________
乙方(委托方)：_______________
法定代表人：_______________，職務(wù)：_______________
地址：_______________
鑒于：_______________
乙方委托甲方加工如下機(jī)械設(shè)備：
合計(jì)金額(含稅)：_________元(大寫：人民幣_(tái)________元整，大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方經(jīng)充分協(xié)商，在公平自愿、誠(chéng)實(shí)信用的基礎(chǔ)上，達(dá)成如下協(xié)議，以資雙方共同遵守。
一、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收方式、保修期限條款
1、產(chǎn)品質(zhì)量按雙方約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件執(zhí)行，機(jī)械設(shè)備生產(chǎn)完成后，由乙方在收到設(shè)備之日起日內(nèi)按照約定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)條件進(jìn)行驗(yàn)收，甲方派員協(xié)助安裝調(diào)試，若乙方認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量存在問題，必須在貨物驗(yàn)收之日起日內(nèi)以書面的形式提出，如超過此期限未提出異議，則視為甲方提供的產(chǎn)品完全符合乙方質(zhì)量要求。
2、乙方確認(rèn)的收貨人為：_______________，職務(wù)為號(hào)碼為：_______________，收貨人驗(yàn)收意見視為乙方的驗(yàn)收意見。
3、甲方為設(shè)備提供但易損件除外)。
二、交貨時(shí)間及交貨方式、運(yùn)輸費(fèi)用的承擔(dān)
1、甲方應(yīng)在________年___月____日前向乙方交貨。
2、乙方指定，甲方須將貨物運(yùn)輸至：
3、雙方一致同意，甲方委托貨運(yùn)公司進(jìn)行運(yùn)輸，貨物運(yùn)輸至乙方指定的地點(diǎn)并交付給乙方之前，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由甲方承擔(dān);貨物交付給乙方之后，貨物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)由乙方承擔(dān)。
4、貨物運(yùn)費(fèi)由甲方承擔(dān)。
三、配件提供條款
甲方向乙方提供如下配件：
四、定金及預(yù)付款條款
1、本合同簽訂后支付定金，若乙方未按合同的約定支付后續(xù)定做款或不履行合同約定的先付款后提貨義務(wù)，無權(quán)要求返還定金，合同履行完畢后，定金折抵定做款。
2、合同簽訂后日內(nèi)，乙方預(yù)付人民幣幣_(tái)_________元整，大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn))作為預(yù)付款，�？钣糜跈C(jī)械設(shè)備生產(chǎn)的原材料采購(gòu)。若乙方不履行先付款后提貨義務(wù)或違約不履行合同其它義務(wù)，無權(quán)要求返還上述預(yù)付款。
五、貨款的結(jié)算、支付方式
乙方向甲方支付款項(xiàng)，必須匯入下列甲方指定的賬戶，非經(jīng)甲方書面授權(quán)，乙方不能向任何單位或者個(gè)人支付款項(xiàng)：
開戶行：_______________
賬戶名：_______________
賬號(hào)：_______________
甲方賬號(hào)發(fā)生更改的，應(yīng)提前天書面通知乙方，因甲方遲延通知或未通知導(dǎo)致甲方未能及時(shí)收到貨款的，責(zé)任由甲方承擔(dān)。
六、違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任：甲方未能按期交付定做物機(jī)械設(shè)備，必須按逾期交貨部分的價(jià)款總額的日萬分之支付逾期交貨違約金。
2、乙方的違約責(zé)任：
(1)乙方延遲支付約定的`款項(xiàng)，甲方有權(quán)延期交付定做物;
(2)如乙方未按合同約定的時(shí)間付款，每逾期一日，按日萬分之支付逾期付款違約金;
(3)乙方逾期個(gè)月不履行先付款后提貨的義務(wù)，甲方有權(quán)變賣定作物，變賣價(jià)款歸甲方所有;
(4)乙方支付定金后，超過個(gè)月不按約定支付約定的預(yù)付款，甲方有權(quán)單方解除合同并沒收定金;
(5)乙方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收并做書面的收貨確認(rèn)，乙方遲延驗(yàn)收或不做書面收貨確認(rèn)的，每遲延一日應(yīng)向甲方支付違約金人民幣_(tái)_______元(大寫：人民幣_(tái)_______元整，大小寫不一致的以大寫為準(zhǔn));遲延驗(yàn)收或不做書面收貨確認(rèn)時(shí)間超過____日視為乙方無理拒收，甲方有權(quán)解除本合同，將貨物另行處置，已收取的定金和貨款不予退回。，
(6)若乙方未支付全部定做款，則定做物機(jī)械設(shè)備的所有權(quán)歸屬甲方，乙方不得轉(zhuǎn)讓、抵押、轉(zhuǎn)移、變賣該機(jī)械設(shè)備，否則，乙方必須承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
七、合同的變更和解除
合同的變更和解除依照《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、其它事項(xiàng)
1、保修期間，乙方不得向除甲方之外的任何人購(gòu)買零配件。
2、下列電話、傳真、郵箱地址為雙方履行合同的聯(lián)絡(luò)方式，若有變動(dòng)，必須另行通知，否則必須自行承擔(dān)責(zé)任。
甲方：_______________乙方：_______________
電話號(hào)碼：_______________電話號(hào)碼：_______________
傳真號(hào)：_______________傳真號(hào)：_______________
郵箱號(hào)碼：_______________郵箱號(hào)碼：_______________
3、本合同產(chǎn)生糾紛，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，由甲方所在地的人民法院管轄。
4、本合同壹式貳份，由雙方各執(zhí)壹份存檔;本合同未盡事宜，由雙方簽訂補(bǔ)充協(xié)議，其效力與本協(xié)議一致;本協(xié)議設(shè)備清單、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)條件、零配件清單、定做物機(jī)械設(shè)備交接單為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。
5、本合同自雙方當(dāng)事人或委托代理人簽字或加蓋公章之日起生效。
6、合同簽訂時(shí)，雙方必須相互交付營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、組織機(jī)構(gòu)代碼證、開戶許可證、委托代理人的身份證復(fù)印件。
甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
時(shí)間：________年___月____日時(shí)間：________年___月____日
承攬合同書14
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱為_____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：
1、合同總價(jià)暫定為___________，______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車，裝車時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的`墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過程中的疑問及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
承攬合同書15
甲方：_______________ (以下簡(jiǎn)稱“甲方”)
乙方：_______________(以下簡(jiǎn)稱“乙方”)
甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著互利、平等、公平、自愿相互守信的原則，達(dá)成一致。遵循《中華人民共和國(guó)合同法》《中華人民共和國(guó)廣告法》及有關(guān)規(guī)定，就乙方為甲方制作事宜，簽定合同，以期共同遵守。
一、工程項(xiàng)目名稱：_______________
二、工程總金額：_______________大寫：_______________
三、施工要求
1、乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)、施工、安裝。
2、甲乙雙方在簽寫本合同的同時(shí)，甲方須向乙方首付合同的50%，即待工程安裝完畢當(dāng)日，其剩余款額計(jì)人民幣，甲方須向乙方一次付清。
四、支付方式：甲方向乙方支付貨款用支票或現(xiàn)金須將款項(xiàng)支付給持有乙方蓋章的《收款單》的乙方職員。
四、權(quán)利與責(zé)任：
五、乙方按固定工藝程序制作，如有特殊要求，合同須直接體現(xiàn)，自按裝之日起半年內(nèi)，乙方對(duì)以人為本誠(chéng)信務(wù)實(shí)戶外廣告牌出現(xiàn)的`質(zhì)量問題負(fù)責(zé)免費(fèi)更換、維修。如發(fā)生下列情況者，乙方則不承擔(dān)責(zé)任：
1、甲方由于操作不當(dāng)或人為損壞;
2、用戶自行拆卸、檢查;
3、不可抗力如雷擊、火災(zāi)、水災(zāi)、地震及其他自然災(zāi)害。
注：如發(fā)生以上情節(jié)之一所造成損壞，由乙方維修，甲方需負(fù)擔(dān)維修需費(fèi)用。
六、乙方要保證安全施工，對(duì)施工人員的安全負(fù)全部責(zé)任，出現(xiàn)一切傷亡、工傷等事故所產(chǎn)生的后果由乙方承擔(dān)。乙方在保證安全施工的前提下，對(duì)甲方的建筑物不得進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞，如乙方在施工時(shí)對(duì)甲方的建筑物進(jìn)行嚴(yán)重?fù)p壞，要負(fù)責(zé)賠償。
七、如出現(xiàn)糾紛，應(yīng)協(xié)商解決，若無法達(dá)成一致，訴訟至房山區(qū)人民法院。
八、承攬項(xiàng)目涉及著作權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、安裝場(chǎng)地權(quán)、廣告發(fā)布權(quán)等，概由甲方承擔(dān)一切法律責(zé)任。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字，蓋章即時(shí)生效。
甲方(蓋章)：_______________乙方(蓋章)：_______________
________年___月____日
【承攬合同書】相關(guān)文章：
承攬的合同書09-28
承攬合同書01-09
承攬合同書11-08
晚會(huì)承攬合同書09-09
加工承攬合同書09-29
加工承攬合同書01-06
承攬加工合同書11-26
廣告制作承攬合同書10-17
加工承攬合同書范本11-21
委托加工承攬合同書11-14